Reference number: b650d834-9eab-4e3f-b003-13b895c6f755

BDA No: F02

II.1.1) Title: Marché de travaux ayant pour objet la Rénovation des toitures et du système de traitement d'air du Centre culturel et de la salle de pétanque
II.1.4) Short description: Marché de travaux ayant pour objet la rénovation des toitures et du système de traitement d'air du Centre culturel et de la salle de pétanque. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. MOTIFS D'EXCLUSION
Se référer aux articles 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 et aux articles 61 à 63 de l'AR du 18 avril 2017 détaillés dans le CSCH. Il est fait usage de la déclaration sur l'honneur implicite.

DELAI D'EXECUTION
Le délai d’exécution global du présent marché est de 130 jours calendrier répartis en 2 phases.
La période d’exécution du marché : à titre obligatoire est prévue du 04/05/2026 au 04/09/2026.
La réception provisoire doit avoir lieu le 14/09/2026 au plus tard.

Les délais d’exécution partiels sont les suivants :
Phase 1 – Travaux intérieurs: 15 jours calendrier.
Phase 2 – Travaux extérieurs : 115 jours calendrier

VISITE DES LIEUX
La visite des lieux est obligatoire, il s’agit d’une exigence substantielle, au sens de l’article 76 §1er, 3° de l’AR du 18.04.2017 de telle sorte que son non-respect entraînera l’irrégularité substantielle de l’offre.

Elle se déroule sur site :
- soit le le mercredi 28/01/2026 à 13h00;
- soit le mardi 03/02/2026 à 09h30.

Elle est organisée préalablement à la remise des offres uniquement sur rendez-vous à convenir auprès de Monsieur Jean TIMMERMANN - Email : jean.timmermann@igretec.com.

L’attestation de visite signée par un représentant du pouvoir adjudicateur sera remise au soumissionnaire. L’attestation devra être jointe à l’offre.