1
II.2.1) Intitulé: Gros oeuvre, parachèvements, techniques spéciales (y compris ascenseurs/monte charge) et abords + pilotage du lot 2
II.2.3) Lieu principal d'exécution: Rue de Beauwelz 13 à 6590 Momignies
II.2.4) Description des prestations:
Marché de travaux en 2 lots ayant pour objet la construction d’une maison de repos et soins, rue de Beauwelz 13 à 6590 Momignies.
Le projet de la MRS est composé de 2 lots :
- Lot 1 : Gros-œuvre, parachèvements, techniques spéciales (y compris ascenseurs/monte-charge) et abords + pilotage du lot 2 ;
- Lot 2 : Cuisine et chambres froides.
Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 650 mois
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: NON
II.2.10) Variantes: NON
II.2.11) Options: OUI
Description des options:
Lot 1
Une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier spécial des charges.
Dans ce cas, les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de base et pour chaque option sous peine d’irrégularité substantielle de leur offre.
Les options se trouvent dans la tranche ferme du lot 1 et concernent :
-Partie Architecture : poste 55.21.1f.25
-Partie Techniques Spéciales : poste 69.7
Il est rappelé aux soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché.
ET
Les options libres sont interdites
II.2.13) Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: NON
II.2.14) Informations complémentaires:
Aucune visite des lieux n’est organisée pour le présent marché.
A la demande du soumissionnaire, le Pouvoir Adjudicateur veillera à l’accessibilité du site afin que le soumissionnaire puisse effectuer une visite complète du site.
Le soumissionnaire a donc l’obligation de tenir compte de la situation réelle des lieux pour l’exécution de ses travaux, et notamment:
- De la situation existante sur le lieu de la construction, de la situation des abords, des voies d’accès et plus particulièrement en ce qui concerne la coordination générale des travaux, de l’aménagement du chantier, les dispositifs de sécurité à mettre en place, les possibilités d’acheminement et de stockage des matériaux de construction, l’installation de matériel de chantier (grues, échafaudages, ….), de soutènement à mettre en œuvre, des travaux de construction, d’aménagement des abords, de raccordement aux voiries existantes, des démolitions éventuelles, de l’importance des éléments à enlever, démonter, démolir, comme définis dans le présent cahier spécial des charges et désignés sur les plans ci-annexés ….
- Des dispositions à prendre pour causer une gêne minimum aux voisins et pour éviter les risques d’accident et tous dommages aux biens et aux personnes;
- De l’organisation à mettre en place pour que les installations de chantier et son accès ne perturbent pas la desserte normale du voisinage.
Il est du ressort du soumissionnaire de procéder aux estimations et évaluations, sur place, de l’ampleur et de la nature des travaux faisant l’objet de la soumission. Il incombe au soumissionnaire de se munir des moyens d’éclairage portables suffisants pour sa mission de reconnaissance.
 

2
II.2.1) Intitulé: Cuisine et chambres froides
II.2.3) Lieu principal d'exécution: Rue de Beauwelz 13 à 6590 Momignies
II.2.4) Description des prestations:
Marché de travaux en 2 lots ayant pour objet la construction d’une maison de repos et soins, rue de Beauwelz 13 à 6590 Momignies.
Le projet de la MRS est composé de 2 lots :
- Lot 1 : Gros-œuvre, parachèvements, techniques spéciales (y compris ascenseurs/monte-charge) et abords + pilotage du lot 2 ;
- Lot 2 : Cuisine et chambres froides.
Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 160 mois
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: NON
II.2.10) Variantes: NON
II.2.11) Options: NON
II.2.13) Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: NON
II.2.14) Informations complémentaires:
Aucune visite des lieux n’est organisée pour le présent marché.
A la demande du soumissionnaire, le Pouvoir Adjudicateur veillera à l’accessibilité du site afin que le soumissionnaire puisse effectuer une visite complète du site.
Le soumissionnaire a donc l’obligation de tenir compte de la situation réelle des lieux pour l’exécution de ses travaux, et notamment:
- De la situation existante sur le lieu de la construction, de la situation des abords, des voies d’accès et plus particulièrement en ce qui concerne la coordination générale des travaux, de l’aménagement du chantier, les dispositifs de sécurité à mettre en place, les possibilités d’acheminement et de stockage des matériaux de construction, l’installation de matériel de chantier (grues, échafaudages, ….), de soutènement à mettre en œuvre, des travaux de construction, d’aménagement des abords, de raccordement aux voiries existantes, des démolitions éventuelles, de l’importance des éléments à enlever, démonter, démolir, comme définis dans le présent cahier spécial des charges et désignés sur les plans ci-annexés ….
- Des dispositions à prendre pour causer une gêne minimum aux voisins et pour éviter les risques d’accident et tous dommages aux biens et aux personnes;
- De l’organisation à mettre en place pour que les installations de chantier et son accès ne perturbent pas la desserte normale du voisinage.
Il est du ressort du soumissionnaire de procéder aux estimations et évaluations, sur place, de l’ampleur et de la nature des travaux faisant l’objet de la soumission. Il incombe au soumissionnaire de se munir des moyens d’éclairage portables suffisants pour sa mission de reconnaissance.